第99期思享会笔记
1、除负责人外的其他工作人员的签字是否有效，要看是否让对方有理由相信其具有代理的授权。对于签字和盖章缺失其一的，法院一般认为是有效的。
2、需要探讨题目说的施工图是否包含履约过程中产生的变更，如果不包含的话该约定针对的就是工程量偏差，那么实际出现差异就应该调整；如果包含履约过程中产生的变更，该条文签订的目的可能就是为了防止不平衡报价，但规划调整情况下很难认为甲方是恶意的，所以该理由应该是正当的，这个时候可能需要通过利益衡量考虑是否要调整。
3、合同对停窝损失怎么计算没有约定的，实际损失需要当事人举证；法院在认定实际损失时应该综合当事人提交的证据，一定要是真正发生的损失，如果无法提供充分的证据（例如支付凭证）是无法主张成功的。
4、经过招投标的项目合同关于调差的约定应该与招标文件一致，不一致的以招标文件为准。
5、中标通知书到达中标人时合同成立，当事人拒绝订立书面合同的，人民法院应当依据招标文件、投标文件和中标通知书等确定合同内容。
6、发票代表的是单方的成本而非双方之间形成的价格，所以应以认价单作为结算的依据。.jpg)
7、按照正式道路设计施工的临时道路包含在措施费中。
8、04定额按照成孔结算，如果04定额已经考虑到了成孔和成桩的直径差，可以套04定额，如果定额无法适用新工艺可以脱离定额综合考虑。总价合同是按照评审预算签订的，属于图纸总价，不调整价格。
9、不是所有epc都是总价合同，具体要看招投标以及合同文件中对计价是如何约定的。招标文件是总价的话签成单价的要按照总价结算。
10、不可抗力停工期间的：按照清单计价规范，承包人的施工机械设备损坏及停工损失的由承包人承担；范本中承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，各地方还会有具体的相关规定，但各地文件的规定只是参考，但是法院裁判时未必直接作为依据。
#建筑[话题]#.jpg)